窝工损失范文

以下是小编整理的窝工损失范文，本文共12篇，欢迎阅读分享。本文原稿由网友“洲洲”提供。

篇1：窝工是什么意思

窝工是什么意思

释义

词义

因计划或调配不好，工作人员没有工作可做或不能发挥作用。

基本解释

[enforced idleness due to poor organization of work] 因安排不当，工作人员无事做或不能发挥作用

详细解释

因计划不周或调配不好，工作人员没有工作或不能发挥作用。

原因分析

承包商窝（停）工

1、承包商在建设工程合同签署后依约将设备、人员、物资、材料等进场或者承包商按照建设方（业主）指令将上述所列条件进场，但随后建设项目被撤销而产生窝工；

2、承包商经招投标程序中标并签约后将设备、人员、物资、材料等进场，但建设方（业主）因其自身在招投标过程中的单方过错致使承包商的中标和合同被行政职能部门撤销而产生窝工；

3、承包商因建设方（业主）在建设项目土地征用、拆迁安置、拆迁补偿等方面的原因造成建设项目依约施工时间被延误而造成窝工；

4、承包商承建的工程项目在承包商依约进场后或施工过程中因建设方重大设计变更而产生窝工；

5、承包商承建的工程项目因建设方依约应当提供的水电设施、原材料供应、设备、场地、技术资料等供应障碍或供应滞后而产生窝工；

6、承包商在施工过程因建设方或建设方聘用的监理方的指令而产生的与第三方工作面干扰而产生窝工或者承包商按照合同规定的项目和工期要求施工所必然产生的与第三方工作面干扰而产生窝工；

7、承包商在施工过程中基于建设方工程价款支付能力受限的原因而产生的合理窝工；

建设方窝（停）工

1、建设方基于施工安全或项目建设期间的协调或基于其对工程项目的考量原因或者基于自然、地质原因而指令停工；

2、合法分包商因总包方的停工指令、工作面移交迟延、约定由总包商提供的设备物资供应迟延、与第三方工作面干扰、总包商设计变更或者施工图变更、约定因总包商工程价款支付能力受限等原因产生的分包工程窝工；

3、其它合理的原因所致窝工；

法律认定

确认事实

承包商（包括合法分包商）在基于合同或者施工指令进入施工现场后，由于建设工程在国家产业政策、环保要求、设计、地质、自然条件、安全、材料供应、工作面交叉干扰等诸多方面和环节存在人力所不能完全掌控的情况或故意或者过失的人为因素，不同程度的窝工是正常的，但作为承包商（包括合法分包商）而言，为维护自身的合法权利和利益，就应当对窝工进行合理合法的索赔，这是正当权利和要求，无可厚非，但要实现窝工索赔，就应提供窝工的有效证据以进行证明，从司法证据的角度就是对窝工事实和相关损失的确认。在建设工程施工过程中，常见的或者可以合法确认承包商（包括合法分包商）窝工事实的确认形式主要有以下方法和措施：

指令停工

建设方指令停工或者通过其工程监理向承包商下达停工指令，在这种明确窝工的情况下，应同时明确窝工项目（或工作面）、窝工设备、窝工人员、窝工时段的具体状况明细。在此情况下，应当凭停工指令获得窝工的有效签证。

窝工签证

建设方或其工程监理既未下发停工指令，但事实已产生窝工，承包商将窝工事实以及窝工所涉项目或工作面、窝工设备、窝工人员、窝工时段以工程量签证单或者报告形式呈报业主或监理，在获得签证或者批复后，窝工事实即得到确认。在此条件下，施工方（包括分包商）应当特别注意窝工的客观事实和法律事实之间的联系和区别，窝工作为工程量的`计价结算基础，在未获得建设方或者监理的窝工签证或者有效批注时，只能认为是客观事实，并且这种窝工事实极易为后续的施工行为所覆盖，导致取证困难，所以，应当谨慎地作好窝工签证，将事实窝工客观事实转变为窝工法律事实，以利于在协商、调处、仲裁或者诉讼时持有巩固的证据，使窝工结算和索赔得以实现。

窝工公证

建设方或者其监理既未下发停工指令，又未对承包商就窝工事实所呈报的窝工工程量或报告进行签证确认或批复确认的，承包商可以向公证机构提出申请，由公证机构派遣公证人员代表公证机构专门就窝工客观事实进行现场公证，经公证机构勘估后以公证书形式对窝工事实进行公证确认，并以此作为结算窝工和索赔的依据。

证据保全

建设方或者监理（包括总包商对分包商）既不下发停工指令，也不对承包商就窝工事实所呈报的工程量签证单或报告进行签证或批复确认的，承包商拟就窝工损失提起诉讼或者已在诉讼过程中的，承包商可以根据民事诉讼证据提取的有关规定，以承包商难以获得有效证据，且该证据系案件核心事实为由，申请法院依司法职权调取和保全与窝工事实相关的证据，并以此对窝工证据进行司法固定。

协商确认

建设方或其监理与承包商（包括总包商对分包商）针对窝工事实，在窝工项目或工作面明确的情况下，就窝工时段、窝工设备、窝工人员进行协商和谈判，最终就上述窝工事实达成协议或者会议纪要或者备忘录等形式，并以此对窝工事实进行确认。

法律法规缺陷

法律基础

承包商（包括分包商）因发包方在本文中的原因引起窝工的，应当有法律依据提出窝工索赔请求，对此《中华人民共和国合同法》有明确规定，其规定如下并为窝工索赔的法律基础：“第二百七十八条 隐蔽工程在隐蔽以前，承包人应当通知发包人检查。发包人没有及时检查的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。”“第二百八十三条 发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。”“第二百八十四条 因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。”

许可范围

除法律规定的不可抗力所致窝工免责或者合同约定不视为窝工的情形外，窝工应当结算窝工损失并以赔偿，这是正常的建设工程通则。正常情况下的窝工索赔范围，一般包括窝工期间的人员的人工费用、窝工机械设备的台班费用和其它正常的实际损失。

缺陷和局限性

正如本文中所表述的那样，窝工索赔是有充足的法律基础和具体索赔范围和项目的，但如何实际操作实现索赔却面临诸多法律方面的障碍和局限性的制度制约。

3.1 窝工人工费

总包商（包括分包商）在窝工情况下必然全部或者部分丧失劳动力的使用功效，而劳动力使用者的总包商（包括分包商）又必须对所使用的人工支付薪酬，因此，必然产生人员窝工赔偿或补偿的法律事实。国内没有统一的建设工程项目人员窝工赔偿或者补偿标准，也未区分主体工程和零星工程人员窝工，同时也未区分诸如水利水电、道路桥梁、房屋建筑等不同建筑类型的人员窝工。在现有状态下通常的人员窝工索赔和计算是，只要在确认窝工人员和窝工工时的情况下，可以结合合同有关人工费用单价或者中标文件中有关人工费用单价进行进行计算和索赔；在诸如总包合同或者分包合同没有约定人工费用单价的情况下，可以适用实际用工地人工工时工资标准对窝工人员窝工工时费用作出准确计算，对此全国各省市建设行政主管部门和各地定额站一般都已制定和发布了当地人工费用（即各类人工工资）指导标准。

3.2 机械设备窝工费

总包商（包括分包商）在窝工情况下其投入施工现场的机械设备必然全部或者部分闲置，其机械设备使用功效丧失，在机械设备失去效益功能的情况下，还不可避免地产生设备养护、折旧费用，因此，必然产生机械设备窝工赔偿或者补偿的法律事实。众所周知，建设工程项目机械设备使用费用通常是按照台班定额标准计算台班[台班”是指一台机械设备连续工作一个工作时段（通常为8小时）]费用的，但对于窝工机械设备的窝工定额台班计价和数量计算却比较混乱，没有形成可供遵照执行的具有法规性的全国统一标准，许多省市也没有制定统一的地方标准，只有极少省市就建筑领域的某个特定领域制定有地方标准，因此，在司法实践中，在窝工事实明确的情况下，如何计算窝工机械设备的窝工费用会面临尴尬局面，困难重重，例如，一台轮胎式叁立方米2型装载机在某水电站进场公路项目窝工24小时，是计算一个台班，还是计算1.5个台班？还是计算0.5个台班？没有具体的窝工计算标准。在设备窝工闲置不产生功效的情况下，设备正常消耗除养护、折旧外基本停止，可否按正常台班计价计算窝工损失？如何计算窝工损失？也没有全国统一的具有法规性效力的标准。

3.3 窝工所造成的其它实际损失

窝工除上述的人员窝工人工费用损失、机械设备窝工台班损失外，还有诸如合理利润、资金占用收益、设备租赁费用逆差等损失，这些损失除在正常施工状态下有个指导性的利润率外，在窝工状态下如何计算损失和追索赔偿，没有形成统一的计算标准和规范，除在合同或者中标文件中形成有效约定外，在合同或者中标文件没有约定而又实际产生窝工事实时，无论在非诉讼调处、还是仲裁和诉讼过程中，处理起来是非常困难的。

法制建设

窝工索赔

在建设工程施工过程中，针对窝工索赔和实现窝工索赔，一般是来源于合同对窝工索赔的约定和建设工程各领域对窝工索赔所形成的“贯例”或行业习惯，更多的是承包商就窝工事实提出索赔报告，由发包方或其监理单位审核后以文件或批复方式进行索赔处理。众所周知，窝工索赔如明示在合同中且不为法律所禁止，应当具备法律约束力，依约办理方可，但是如果以承包商提交窝工索赔报告，业主或其监理审核批复方式处理窝工索赔就面临着如何理解建筑各行业窝工索赔“贯例”或行业习惯的问题了，我们知道，建设工程领域就窝工索赔所形成的贯例或习贯是不成文法，且各建设工程领域又有各自不同的贯例或习惯，无论是非诉讼处理窝工索赔，还是诉讼处理窝工索赔，都面临着实际操作的现实困难，现实困难最根本的是窝工索赔制度建设和规范建设的不完善和法规缺失。

制度建设

正如我们在本文中所讨论的那样，建设工程领域窝工索赔面临着制度建设和规范建设的瓶径性障碍，因此，就窝工索赔的制度和规范建设就凸显出其重要性和必要性。对此有些省市建设行政管理部门已经进行了具有前瞻性的有益的尝试。四川省建设工程造价管理总站就一般工业和民用建筑制定了“关于明确零星工作项目人工单价、停（窝）工人工、机械台班单价计算方法的通知”[川建价发19号]，其中明确，“零星工作项目”“机械停置台班单价按定额机械台班单价的60%计算”，但同样又面临着“零星工作项目”窝工时间如何折算为具体台班数量的实际问题，更何况本规定的适用对象似乎仅限于“零星工作项目”，而主体工程窝工却没有相应规范，虽然仅对零星工作项目作出如此规范性规定，但却是建设工程窝工索赔规范建设的一大步，对大中型建设工程窝工索赔具有抛砖引玉之功效。

立法动议

大中型建设工程项目和主体工程项目如何处理窝工索赔似乎还缺失明确的法律规范，更没有形成全国性的规范性的法律和规章。因此，无论在非诉讼事务处理过程中，还是在诉讼案件处理的司法实践中争议颇大，案件处理面临着窝工索赔法律法规建设滞后的实际问题，以窝工索赔明细化为目的的立法动议和法制建设具有迫切的现实意义和重大的实际价值。

篇2：损失

损失

①（动）基本义：没有代价地消耗或失去。

②（动）没有代价地消耗或失去的东西。

篇3：台风损失

台风莎莉嘉已造成海南299万人受灾 损失45亿余元

根据气象部门监测，台风“莎莉嘉”18日登陆时中心最大风力14级，先后穿过万宁、琼中、儋州3个市县，19日零时移入北部湾海面。此次台风有“风力强、移速快、路径稳、覆盖广、危害大”的特点，是1971年以来10月份登陆海南岛的最强台风。

受台风影响，海南全省出现大暴雨到特大暴雨，平均累计降雨162毫米，全岛共有93个乡镇降雨量超过200毫米，其中10个乡镇降雨量超过300毫米。台风还导致海南省水库蓄水持续增加，目前仍有290座水库正在泄洪，但未出现重大险情。

据统计，台风导致海南299万人受灾，紧急转移安置66万人，无因灾死亡及失踪人员;农作物受灾571万亩，成灾146万亩，绝收35万亩，直接经济损失达45.59亿元。

目前，台风“莎莉嘉”对海南的影响已基本停止，海南省将迅速开展灾后救助重建工作。下一步，海南省将重点做好灾后地质灾害和水库险情的防范工作，妥善安置受灾群众，尽快抢修损毁的道路、涵洞、桥梁等基础设施，用最短的时间恢复交通。同时，有关部门将全面开展消杀防疫，迅速组织恢复生产，争取将灾害对人民群众生产生活的影响降低到最低程度。

保亭县强台风损失2342万元 加紧救灾恢复生产

10月19日电 强台风“莎莉嘉”给保亭造成重大损失，全县受灾人口9845人，农作物受灾面积2.258万亩，全县直接经济损失2342.148万元。保亭黎族苗族自治县干部职工坚守岗位、连续奋战，积极投入抗风救灾，加紧恢复灾后生产。

受强台风“莎莉嘉”影响，17日08时至18日15时，保亭平均降雨量34.8毫米，其中最大降雨量是什玲镇的84.5毫米。全县49座水库库容6898.89万立方米，当前蓄水6233.18万立方米，占正常库容85%，溢洪的水库10座。全县普遍有8―10级大风，其中最大风力10级，出现在毛真、什玲镇和六弓乡等地区。

据保亭县三防办不完全统计，截止18日16时，全县受灾人口9845人，农作物受灾面积2.258万亩，全县直接经济损失2342.148万元，其中工业交通运输业直接经济损失62万元，水利设施直接经济损失330万元。

台风来临之前，保亭县未雨绸缪，组建15支736人的应急抢救援先队伍，并设置集中安置点68个，安全转移人口9346人。灾情发生后，全县干部职工和农民群众，积极投入抢险救灾与恢复生产生活工作中。从17日晚间起，县公路部门就出动了150多人，以及道路养护车辆、挖掘机、铲车等养护机具，及时赶到有树枝倒伏路段开展公路应急抢修工作，保障公路安全畅通。通信部门冒着风雨修复基站41个。

目前，通电部门共派出182个抢修人员全力抢修受损电力设施，正在进行清理故障点树障、修复受损线路等，现已恢复10KV供电线路1处。县环卫和园林工人齐齐出动，起早贪黑清扫树枝落叶，确保县城市容市貌干净整洁。各乡镇不等不靠，抓紧动手抗灾自救，加紧恢复农业生产，努力降低灾害损失。

篇4：坏账损失申请书

坏账损失申请报告

所领导：

20XX年2月20日贵港市教育建筑工程公司第一施工队向我所借款金额为人民币肆拾万元整；20XX年6月28日贵港市城区英华装璜部向我所借款金额为人民币叁拾万元整。这两个单位的法定代表人都是吴润彬，吴润彬也是这两个单位的'唯一出资人。吴润彬已于20XX年死亡，债务单位已不存在，款项无法收回。特此申请对应收债务人欠款人民币柒拾万元作为坏账损失转销。作会计账务处理。

请批复。

申报部门：贵港广源(联合)会计师事务所

财务部

20XX年12月20日

篇5：坏账损失申请书

坏账申请

根据各地区负责人的确认，以下单位所欠款项，实属不能收回。现对这些应收账款进行坏账申请。

篇6：坏账损失申请书

南京蓝帜金属加工技术有限公司

LMT China Co., Ltd.

客户全称(XXXX)的坏账处理申请

颜总/赵总：

您好！

经与ERP系统确认，XXXX公司有笔N（写年数）年以上的欠款至今没有结清，具体数据为：XXXX，该客户的销售负责人为：某某莫销售员，由于（什么原因,请照实写XXXXXXXXXXXXXX）现特申请做坏账处理，请予批准！

某某办事处

某某销售员

具体日期年月日

LMT Heaquarter,8 Phoenix. Rd., Jiangning Development Zone, Nanjing, 211100, PRC

Tel: 0086-25-52103111 F

ax: 0086-25-52106376website:.cn

篇7：固定资产损失申请报告

企业固定资产损失所得税税前扣除申请报告

上海市浦东新区国家税务局外高桥保税区分局第二税务所：

我单位（全称），企业性质是，我单位经营范围：，注册资金 元。20xx年度，发生固定资产损失 元，具体情况如下：

1、固定资产损失原因注①：

（1）固定资产的损失：

① 固定资产盘亏情况：

② 企业内部责任认定和内部核准的情况：

（2）固定资产报废、毁损的损失：

① 固定资产报废、毁损情况：

② 企业内部鉴定证明情况：

③ 企业应逐项作出专项说明、专业技术鉴定报告或者经济鉴定证明情况（单项或批量损失金额较小的50万元以下（含50万元）固定资产由企业内部出具技术鉴定）：

④ 自然灾害等不可抗力原因造成固定资产毁损、报废的，应当有相关职能部门出具的鉴定报告情况：

⑤ 保险公司理赔情况：

⑥ 残值情况：

⑦ 管理责任的认定及赔偿情况：

（3）固定资产被盗的损失：

固定资产损失 申请 报告（续页） 第 2 页 共 2 页

① 向公安机关的报案记录，公安机关立案、破案和结案的证明情况：

② 涉及责任人的责任认定及赔偿情况：

③ 保险公司理赔情况：

（4）未能按时赎回抵押资产，拍卖或者变卖后的损失情况：

2、一般纳税人增值税进项税额转出计算过程等内容和情况：

3、固定资产损失，已计入当年损益情况：

4、上级批复意见

为此，我单位20xx年度发生固定资产损失 20xx）57号和国税发（20xx）88号规定，向贵所申请我单位固定资产损失 元，在20 年度所得税税前扣除。

特此报告

有限公司（公章）

二xx年三月二十八日

注①：固定资产损失原因（1）～（4），企业若涉及哪一类情形的，自己可以选择并进行说明；

注②：上级批复意见是指董事会等权力机构决议或上级公司批复（国有企业由国有资产监管机构或由其

授权的部门的批复）。

篇8：固定资产损失申请报告

资产损失鉴证及报告说明（范本）

第一部分 企业资产损失所得税税前扣除鉴证报告（范本）

企业资产损失所得税税前扣除鉴证报告

业务约定书备案号： 事务所鉴证报告号： __________：

我们接受委托，对被鉴证人____年度需进行专项申报的资产损失所得税税前扣除事项进行鉴证，并出具鉴证报告。

被鉴证人的责任是，及时提供与资产损失所得税税前扣除申报事项有关的会计资料和纳税资料，并保证其真实、准确、完整和合法，确保被鉴证人按照《中华人民共和国税收征收管理法》及其实施细则、《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《企业资产损失所得税税前扣除管理办法》等税收法律、行政法规及规范性文件的要求，如实办理资产损失所得税税前扣除申报事项。

我们的责任是，本着独立、客观、公正的原则，依据《中华人民共和国税收征收管理法》及其实施细则、《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《关于企业资产损失税前扣除政策的通知》、《企业资产损失所得税税前扣除管理办法》及其他有关规定，按照《注册税务师管理暂行办法》、《注册税务师涉税鉴证业务基本准则》和《企业资产损失所得税税前扣除鉴证业务指导意见（试行）》等执业规范的要求，对被鉴证人资产损失所得税税前扣除申报的真实性和合法性实施鉴证，并发表鉴证意见。

在鉴证过程中，我们考虑了与企业资产损失所得税税前扣除相关的鉴证材料的证据资格和证明能力，对被鉴证人提供的会计资料及纳税资料等实施了包括确认权属、核对会计记录、审核涉税资料、现场勘查等必要的鉴证程序。我们相信，我们获取的鉴证证据是充分的、客观的，适当的，为发表鉴证意见提供了满足有关税收法律、法规要求的证据支持。现将鉴证结果报告如下：

被鉴证人____年度发生需经专项申报方可在企业所得税税前扣除的资产损失_______元。经审核，我们认为被鉴证人符合税法规定，可在所得税税前扣除

的资产损失金额为_______元；不符合税法规定，不能在所得税税前扣除的资产损失金额_______元。对于符合税法规定并可在所得税税前扣除的资产损失金额_______元，可以在实际发生年度，作为资产损失所得税税前扣除事项进行申报，具体数据摘录如下：

1． _______损失_______元； 2． _______损失_______元。

本鉴证报告仅供被鉴证人（被鉴证人）向主管税务机关办理资产损失所得税税前扣除专项申报时使用，不作其它用途。因使用不当造成的后果，与执行本鉴证业务的税务师事务所及其注册税务师无关。

注册税务师：（签名、盖章） 项目负责人：（签名、盖章） 所长：（签名、盖章） 电话：×× 地址：××

税务师事务所（盖章） 日期：××年××月××日

附送资料:

1.企业资产损失所得税税前扣除鉴证报告说明 2.企业资产损失所得税税前扣除申报表

3.中介机构专项申报资产损失税前扣除分类鉴证表 4.税务师事务所执业证复印件

第二部分 企业资产损失所得税税前扣除鉴证报告专项说明（范本） 一、企业基本情况说明

被鉴证人为（企业名称）：税务登记证号为： 主要会计政策和税收政策如下：

（一）执行《企业会计准则》或《小企业会计准则》或《事业单位会计制度》及有关规定；

（二）会计年度； （三）会计核算方法；

（四）企业基本的税收政策（各税种适用税率）。 二、企业专项申报扣除的资产损失扣除事项说明 （一）货币资产损失扣除事项说明

被鉴证人20XX年度发生属于税法规定的专项申报扣除的货币资产损失XX元。具体损失情况如下： 1．现金损失

被鉴证人20XX年度发生属于税法规定的专项申报扣除的现金损失XX元。具体损失情况如下：

（1）现金发生情况

说明现金损失的类型、原因、发生资产损失的具体情形。 （2）税前扣除年度

资产损失所属企业所得税纳税年度。 （3）现金损失金额的确认 现金损失的审核鉴证意见。 （4）现金损失符合税前扣除的条件

对现金损失做出具体审核鉴证意见依据的具体政策条款。 （5）现金损失证据材料目录

2．银行存款损失

被鉴证人20XX年度发生属于税法规定的专项申报扣除的银行存款损失XX元。具体损失情况如下：

（1）银行存款损失发生情况

说明银行存款损失的类型、原因、发生资产损失的具体情形。 （2）税前扣除年度

银行存款损失所属企业所得税纳税年度。 （3）银行存款损失金额的确认 银行存款损失的审核鉴证意见。 （4）银行存款损失符合税前扣除的条件

对银行存款损失做出具体审核鉴证意见依据的具体政策条款。 （5）银行存款损失证据材料目录

3．应收及预付款项坏账损失

被鉴证人20XX年度发生属于税法规定的专项申报扣除的银行存款损失XX元。

具体损失情况如下：

（1）债务人基本情况 （2）借款金额的确认 （3）坏账损失的形成 （4）坏账损失金额的确认

（5）坏账损失符合税前扣除条件

（6）坏账损失证据材料目录

4．其他损失

被鉴证人20XX年度发生属于税法规定的专项申报扣除的担保损失XX元。具体损失情况如下：

（1）被担保人（借款人）基本情况 （2）担保关系的确认

（3）担保责任的履行、债权金额的确认 （4）担保损失的形成 （5）担保损失金额的确认

（6）担保损失符合税前扣除条件

（7）坏账损失证据材料目录

[固定资产损失申请报告]

篇9：可得利益损失

我国合同法第一百一十三条规定：“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，”这一规定表明了违约损害赔偿采纳了完全赔偿原则。完全赔偿就是违约方应赔偿受害人的实际损失和可得利益的损失。所谓可得利益，是指合同在履行以后可以实现和取得的利益。可得利益是一种未来的必须通过合同的继续履行才能实现的利益，是当事人订立合同时能够合理预见到的利益。尽管它没有为当事人实际享有，但只要合同如期履行，当事人就会获得的利益。因此，它属违约方应当予以赔偿的范围。确定可得利益损失赔偿的范围应注意以下几个问题：

第一，在确定可得利益赔偿时，受害人不仅要证明其遭受的可得利益的损失确实是因为违约方的违约行为造成的，而且要证明这些损失是违约方在签订合同时能够合理预见的.，且受害人的可得利益损失与违约行为之间应当具有直接的因果联系，

第二，可得利益损失的赔偿旨在弥补受害人遭受的全部实际损失，而并不赔偿其因从事一桩不成功的交易所蒙受的损失，不成功的交易所蒙受的损失是违约方在订立合同时所不可预见的。如果不成功的交易所带来的损失全部由违约方承担，则是将全部风险转嫁给违约方，使违约方实际上充当了非违约方的保险人，这显然是不公平的。

第三，在标的物价格不断波动的情况下

篇10：租金损失制

租金损失制

展厅租金及滞纳金损失惩罚管理制度

为规范租金收取，体现“公平、效率”的原则，根据法律规定，本着“平等互利、友好协商”的原则，公司与品牌商签订了租赁合同，并约定了滞纳金收取的有关款项，但是由于商户原因，导致公司部分租金、滞纳金未能及时高效收缴，给公司造成了一定的经济损失。为减少损失，降低风险，特制订本制度。

一、相关定义：

租金：指商户租用商场展厅从事商业活动而向公司支付的租赁费用；滞纳金：指商户因延迟缴纳或拖欠租金而应向公司支付的惩罚性违约金。

二、租金、滞纳金损失

1、商户仍然营业中：品牌商合同期满未撤场、未和公司解除租赁合同并仍然继续经营的应当按合同规定向公司缴纳租金，租金缴纳实行预付制。每延迟缴纳一天则加收3‰的滞纳金，即商户除应缴纳租金外还应按照延迟天数缴纳滞纳金。

应缴金额=租金+租金×延迟缴纳天数×3‰

2、商户逃场：商户逃场指商户单方面结束营业活动而导致无法营业的情形；商户逃场造成的损失包括租金、滞纳金。损失额计算和上述条款一致。

三、租金及滞纳金损失责任界定

商场租金及滞纳金损失由商管部、商场总经理、商场副总经理共同承担；其中商管部负责人负有直接管理责任；商场副总负有间接管理责任；商场总经理负有连带责任。

四、商户产生租金、滞纳金延迟缴纳的处理办法

1、警告期：凡商户产生租金缴纳延迟情形第一文库网的，商管部应按程序下达预警通知书，给予15天的警告期；警告期内允许商户正常营业并筹集租金、滞纳金款项。

2、逾期措施：若超出警告期仍然未缴纳租金和滞纳金的，公司有权采取措施对其进行停业，包括悬挂围布封场或停电等多种措施。

四、租金、滞纳金损失承担管理办法

1、保证金处理：凡导致公司租金、滞纳金损失的，公司有权从保证金中直接扣除租金及滞纳金；保证金不足的，公司保留进一步采取法律手段的`权力。

2、相关责任人分摊租金、滞纳金损失额：保证金冲抵租金、滞纳金后的损失部分按如下比例进行承担损失；商管部经理承担损失额的40%；商场副总经理承担损失额的30%；商场总经理承担损失额的30%。

五、罚款程序：

1、开具罚单：由财务部按照合同的规定计算租金、滞纳金损失额并按本规定分摊比例向相关责任人开具罚单；

2、总裁审批：财务部将罚单送总裁签批后生效，罚单送当事人一份，人资部留存一份；

3、工资扣除：人资部根据罚单金额直接在员工个人工资表应扣款项中扣除。

六、附则

1、本制度未尽事宜另行规定；

2、本制度解释权归公司财务部。

6月20日

篇11：损失的近义词

损失的近义词

赔本、丧失、丢失、亏损、失掉、耗费、耗损、吃亏、牺牲。为损失的近义词。

解释：

损失，拼为sǔn shī ，指丧失。 大军围城者二十四万,死者六万七千,巷战死乾又七千,凡损卒七万五千有奇。DD清・邵长蘅《阎典史传》

释义

词性：

名词、动词反义词：

贡献、奉献词义：

示例：满招损,谦受益，

DD《书・大禹谟》

基本解释

1. 损毁丧失

投资者损失惨重

2. 丧失的.人或物

这就是特大洪灾给四川人民带来的损失。――《我们打了一个大胜仗》

本段详细解释

损毁丧失。

《后汉书・和帝纪》：“今年秋稼为蝗虫所伤，皆勿收租、更、刍X;若有所损失，以实除之，馀当收租者亦半入。”

元戴表元《八月十六张园玩月得一字》：“月行虚空中，万古无损失。”

浩然《艳阳天》第一二九章：“好人是想把它保卫住，不能让它损失一个粒儿。”亦指损毁丧失的东西。如：这样做，我们的损失可太大了。

本段主要内容

大军围城者二十四万,死者六万七千,巷战死乾又七千,凡损卒七万五千有奇。DD清・邵长蘅《阎典史传》

篇12：火灾损失鉴定

火灾损失鉴定

根据最近发布施行的公安部第 108 号令《火灾事故调查规定》，今后公安机关消防机构在确定火灾财产损失情况时，可以根据需要委托依法设立的价格鉴证机构对火灾直接财产损失进行鉴定。

在国家发改委、公安部就火灾损失价格鉴定下文前，对火灾损失鉴定的探讨。

背景：最近，我们接到因家用电器质量问题引起的火灾当事人来对一年前的火灾损失进行价格鉴定，鉴定的目的是与厂方协商(或诉讼)赔偿。1、当事人持本地消防大队的委托书(委托内容主要是：请你单位对XX村XX家2005年1月X日火灾损失进行价格鉴定);2、当事人单方委托。

我们认为：1、消防大队的委托必须有明确的鉴定标的，只委托我们对火灾损失一宗进行价格鉴定，我们不能受理。如消防大队委托，列出详细的鉴定清单，我们应当受理。2、当事人单方委托，根据认证的`目的，我们应慎重受理，因当事人对自己的损失委托，自己愿意写多少写多少，从当事人自己列的清单看，我们认为不太符合当地的实际，一般农村家庭，价值上万元的电脑2台，一套沙发近两万，服装150余套。3、可双方当事人委托，我们出具价格认证结论书，前提是双方当事人对委托认证标的达成一致，目前看不太可能。

根据《中华人民共和国消防法》的规定，火灾事故调查的主要任务是认定火灾原因，核定火灾损失，查明火灾事故责任，火灾事故调查由公安消防机构负责实施。《火灾统计程序规定》对火灾损失的认定程序、方式、核定方法等作出规定。

摘要：日前，广西宁明县海渊镇十八村村民农某困烧甘蔗叶不慎.将村民黄某的芒果树烧伤，双方因赔偿问题发生纠纷而诉请法律。县消防火队动之咀情，晓之以理，说服双方同意委托县价格认证中心进行火灾损失鉴定，使纠纷很快得到解决，收到了事半功倍的明显成效。这标志宁明县在广西崇左市率先成功引入火灾核定中介服务。

摘要：今年6月.成都市物价局价格认证中心受理了一起火灾财产损失鉴定。事件的起因是某市政工程公司在进行道路施工中挖爆了天然气管道.导致附近A、B两家汽配店起火燃烧，其中A汽配店全部烧毁。另一家B汽配店部分烧毁，双方当事人在赔偿损失额大小上产生了分歧。通过公安消防部门的介绍，双方当事人到我中心共同委托对其损失作出评估。

损失的近义词

损失报告

营运损失鉴定申请书范文

家庭自用汽车损失保险合同

损失的名词英文怎么写

窝工损失范文.doc

将本文的Word文档下载到电脑，方便收藏和打印

推荐度：

点击下载文档